ООО «КонсультантПлюс-Якутия» подготовило очередной выпуск новостей для юристов, чтобы специалисты всегда были в курсе важных изменений законодательства.
Сотрудник не доказал, что работодатель вынудил его уволиться — договор расторгнут законно
Увольнение по инициативе работника допустимо, если он добровольно подает заявление об уходе. Когда истец утверждает, что написал заявление под давлением, он должен это доказать. Такого подхода придерживается Пленум ВС РФ. Если понуждение к увольнению не доказано, договор расторгнут правомерно.
Документ: Апелляционное определение Московского городского суда от 22.06.2016 N 33-24130/2016
Как оформить увольнение по собственному желанию? (Путеводитель по кадровым вопросам)
В каких случаях работникам удалось доказать, что заявление об уходе подано под давлением? (Путеводитель по трудовым спорам)
Техдокументы переданы не вовремя, но работы выполнялись — за просрочку придется заплатить
Нарушив сроки выполнения работ, субподрядчик уплатил неустойку. По его мнению, просрочка возникла из-за генподрядчика, который поздно предоставил техдокументацию и передал строительную площадку. Суд с этим не согласился.
Субподрядчик не доказал, что уведомил генподрядчика о приостановлении работ до того, как тот предоставит техническую документацию и передаст строительную площадку. Он продолжал выполнять работы. Соответственно, оправдывать просрочку нарушениями, допущенными генподрядчиком, нельзя.
Сходную позицию уже выражали многие суды, в частности ВАС РФ.
Документ: Постановление АC Дальневосточного округа от 09.08.2016 по делу N А73-6996/2015
Обязан ли подрядчик уведомить заказчика в том числе о приостановлении работ? (Путеводитель по судебной практике)
Утверждена типовая форма трудового договора с работником микропредприятия
Форма предусматривает различные варианты заполнения отдельных пунктов договора. Это позволит учесть особенности труда каждого работника.
Утверждение типовой формы договора связано с тем, что с 2017 года работодатели-микропредприятия смогут полностью или частично отказаться принимать локальные нормативные акты. При этом условия по вопросам, которые по трудовому законодательству регулируются такими актами, потребуется вносить в трудовые договоры. Заключать договоры нужно будет на основе типовой формы.
На момент подготовки материала документ, которым она утверждена, опубликован не был. Из положений документа следует, что он вступает в силу 1 января 2017 года.
Документ: Постановление Правительства РФ от 27.08.2016 N 858
Профучастники РЦБ должны составлять отчетность по обновленным правилам и формам
С 1 сентября в некоторые формы, включая «Расчет размера собственных средств», внесены изменения. Частично обновился и порядок, согласно которому составляется и представляется отчетность. Кроме того, перечень форм отчетности и иной предусмотренной федеральными законами информации дополнился новыми формами.
Документ: Указание Банка России от 02.08.2016 N 4096-У (вступил в силу 1 сентября 2016 года, за исключением отдельных положений)
Минтруд разъяснил вопрос об указании в трудовом договоре норм выдачи смывающих средств
Нормы выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств, соответствующие условиям труда на рабочем месте, указываются в трудовом договоре. По мнению Минтруда, включать эти положения в договор не требуется, если работнику такие средства не предоставляются согласно Типовым нормам.
Документ: Письмо Минтруда России от 18.08.2016 N 15-2/ООГ-3000
В чем особенности выдачи работникам смывающих и обезвреживающих средств? (Путеводитель по кадровым вопросам)
Минюст впервые определил документы, подтверждающие право получить сведения из органов ЗАГС
Указано, чем подтверждается право получить в органах ЗАГС или МФЦ документы о госрегистрации актов гражданского состояния. Если нужны сведения об умершем, подтвердить заинтересованность в их получении могут в том числе свидетельство о заключении брака, завещание, справка об открытии наследственного дела.
Документ: Приказ Минюста России от 19.08.2016 N 194 (вступает в силу 6 сентября 2016 года)
Как применяется претензионный порядок при разрешении споров
Узнать, как на практике соблюдается досудебный порядок урегулирования споров, введенный АПК РФ в июне, и получить ответы на популярные вопросы можно из нового обзора КонсультантПлюс «Претензионный порядок: проблемы толкования нового процессуального законодательства».
Срок госэкспертизы проектной документации можно продлить по заявлению застройщика
По общему правилу госэкспертиза проектной документации объектов капитального строительства проводится максимум 60 дней. С 1 сентября этот срок может быть продлен не более чем на 30 дней. Соответствующее заявление вправе подать застройщик или технический заказчик. Ранее возможность продлить срок госэкспертизы не была предусмотрена.
Документ: Федеральный закон от 03.07.2016 N 368-ФЗ (вступил в силу 1 сентября 2016 года)
Заказчик обязан оплатить услуги, если не обосновал отказ подписать акт об их оказании
Исполнитель направил заказчику акты об оказании услуг, но тот их не подписал, мотивированного отказа не заявил. В таком случае акты считаются принятыми, услуги подлежат оплате. Сходная позиция в судебной практике уже встречалась.
Документ: Постановление АС Московского округа от 25.07.2016 по делу N А40-151387/2015
Как доказать, что услуги по договору возмездного оказания услуг предоставлены? (Путеводитель по судебной практике)
Какие сведения нужно включить в акт об оказании услуг? (Путеводитель по договорной работе)
Подрядчик не предоставил банковскую гарантию — заказчик вправе приостановить оплату работ
Стороны указали в договоре, что подрядчик предоставляет заказчику безотзывную банковскую гарантию на период гарантийного срока. Они также предусмотрели: если это положение не соблюдено, заказчик может приостановить расчеты по договору. ВС РФ признал условие о порядке расчетов согласованным. Оно позволяло подрядчику получить оплату выполненных работ, когда он предоставит банковскую гарантию либо дождется истечения гарантийного срока.
Документ: Определение ВС РФ от 25.08.2016 N 301-ЭС16-4469
Какая позиция по данному вопросу встречалась в судебной практике ранее? (Путеводитель по судебной практике)
Как согласовать в договоре подряда срок оплаты работ? (Путеводитель по договорной работе)
Госпошлина за выдачу загранпаспорта нового поколения увеличится на 1,5 тыс. рублей
Планируется, что за выдачу загранпаспорта с электронным носителем информации нужно будет заплатить 5 тыс. рублей. Сейчас пошлина составляет 3,5 тыс. руб.
Документ: Проект Федерального закона (https://regulation.gov.ru/projects#npa=53173)
Общественное обсуждение завершается 12 сентября 2016 года
Утвержден порядок, по которому объединение туроператоров должно сообщать о выбытии члена
Если туроператор в сфере выездного туризма перестал быть членом объединения туроператоров, то оно направляет в Ростуризм уведомление в электронной форме. Сделать это потребуется не позднее одного рабочего дня, следующего за датой, когда принято решение прекратить членство. В уведомлении указываются полные наименования объединения и туроператора, его ИНН, реестровый номер, дата и основание для прекращения членства.
Документ: Приказ Минкультуры России от 06.06.2016 N 1539 (вступает в силу 6 сентября 2016 года)
Реализовывать алкоголь со «старыми» акцизными марками можно будет до сентября 2017 года
Правило касается алкогольной продукции с акцизными марками старого образца. Срок, в течение которого можно реализовывать эту продукцию, будет продлен до 1 сентября 2017 года. Сейчас установлено, что ее реализация допускается лишь до 1 сентября 2016 года.
Документ: Постановление Правительства РФ от 29.08.2016 N 859 (вступает в силу 7 сентября 2016 года)
Новое в порядке заключения крупных сделок
С 1 января полностью изменится порядок заключения крупных сделок и сделок с заинтересованностью. Ознакомиться с новыми правилами можно в обзоре КонсультантПлюс «Как с 2017 года будут заключаться крупные сделки и сделки с заинтересованностью».
Банк откроет счет российской организации, если сведения о ней есть в ЕГРЮЛ
Требуется наличие в ЕГРЮЛ данных в том числе об ИНН организации и о дате постановки на налоговый учет. Если необходимая информация есть, банки открывают юрлицам счета и депозиты, предоставляют право использовать корпоративные электронные средства платежа. Ранее это допускалось, только когда предъявлено свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
Документ: Федеральный закон от 03.07.2016 N 241-ФЗ (вступил в силу 1 сентября 2016 года)
Нельзя взыскать за период просрочки проценты и по ст. 317.1 ГК РФ, и по ст. 395 ГК РФ
Поставщик требовал взыскать с покупателя оба вида процентов за один период просрочки. Кассация подтвердила вывод о том, что одновременное взыскание — двойная мера ответственности. Отметим, по мнению Пленума ВС РФ, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ проценты мерой ответственности не являются. Начисление процентов по ст. 395 ГК РФ с начала просрочки не влияет на начисление законных процентов.
Документ: Постановление АС Московского округа от 22.08.2016 по делу N А41-102819/2015
Что понимается под законными процентами? (Перечень позиций высших судов)
Какие разъяснения об ответственности за нарушение обязательств дал Пленум ВС РФ?
В договоре поставки можно предусмотреть право покупателя удержать санкции при расчете
Стороны могут согласовать, что покупатель вправе удерживать штрафные санкции и пени из окончательных платежей, причитающихся поставщику. В данном случае неустойка была удержана за просрочку поставки товара. В судебной практике подобное взыскание не раз признавалось правомерным, и эта ситуация не стала исключением. Суд в обоснование своего мнения сослался на позицию ВАС РФ.
Документ: Постановление АС Северо-Западного округа от 16.08.2016 по делу N А56-43048/2015
Как начисляется неустойка за просрочку поставки части партии товара? (Путеводитель по судебной практике)
Как согласовать в договоре поставки условие о неустойке? (Путеводитель по договорной работе)
Суд может отказать в возврате денег за товар, если покупатель нарушил порядок приемки
Покупатель потребовал вернуть деньги за поставленный товар, утверждая, что он некачественный. Суд это требование не удовлетворил. Он пояснил: покупатель не выполнил согласованные условия приемки, отсутствовали доказательства того, что товар ненадлежащего качества. К подобному выводу приходили ВАС РФ и другие суды.
Документ: Постановление АС Уральского округа от 17.08.2016 по делу N А50-21822/2015
Как согласовать в договоре поставки порядок приемки товара? (Путеводитель по договорной работе)
Какие вопросы о применении Инструкций N N П-6, П-7 возникают при приемке товара? (Путеводитель по судебной практике)
Появилась форма заявки о внесении в ЕГАИС сведений о розничной продаже алкоголя
Электронная форма заявки о фиксации в ЕГАИС информации о розничной продаже (возврате) маркированной алкогольной продукции не единственная, которую утвердил Минфин. Установлены не только формы, но и сроки подачи данных. Так, сведения об акте списания продукции представляются не позднее следующего рабочего дня после даты списания.
Документ: Приказ Минфина России от 15.06.2016 N 84н (вступает в силу 10 сентября 2016 года)
Сайт ФНС: нотариально удостоверять решение об увеличении уставного капитала надо не всегда
ФНС сообщила, в каком случае ООО не нужно предоставлять нотариально заверенное решение об увеличении уставного капитала для госрегистрации изменений в учредительные документы. По мнению ведомства, такое решение не требуется предоставлять, если уставный капитал вырос благодаря вкладам других обществ, присоединенных к ООО при реорганизации.
Документ: Информация ФНС России
Как увеличить уставный капитал на основании заявления третьего лица о принятии в ООО? (Путеводитель по корпоративным процедурам)
Какие вопросы возникают в связи с увеличением уставного капитала ООО? (Путеводитель по корпоративным спорам)
Минфин планирует увеличить минимальную розничную цену водки
Цена с НДС и акцизом, не ниже которой в розницу продается водка крепостью свыше 38%, но не более 40% спирта, может составить 197 руб. за 0,5 литра готовой продукции. Сейчас эта цена равна 190 руб.
Документ: Проект Приказа Минфина России (http://regulation.gov.ru/projects#npa=52579)
Публичное обсуждение завершается 26 сентября 2016 года
Гражданский кодекс РФ: юридические практики
Конференция посвящена актуальным правоприменительным практикам. Будут рассмотрены практические аспекты, сложности и нюансы применения новых норм ГК РФ, отклик судебной практики на реформу, а также новые возможности для бизнеса. Конференция пройдет 29 сентября в Москве. Организатор — Медиахолдинг «РБК».
«КонсультантПлюс» – информационный партнер.
Клиент должен предоставить банку данные о своих учредителях
Сведения об учредителях (участниках) могут потребоваться организации, совершающей операции с деньгами или иным имуществом, по Закону о противодействии легализации преступных доходов. Указанная информация теперь перечислена среди данных, которые клиент должен предоставить такой организации. Полагаем, если этого не сделать, она вправе отказать клиенту в проведении некоторых операций.
Документ: Федеральный закон от 23.06.2016 N 191-ФЗ (вступил в силу 1 сентября 2016 года)
Работник выбрал вакансию, для замещения которой у него не было опыта, — сокращение законно
При сокращении сотруднику был предложен список всех вакантных должностей. Работник претендовал на одну из них. Однако занять эту должность он не мог, так как не имел необходимого опыта работы. Суд признал сокращение правомерным.
Документ: Апелляционное определение Московского городского суда от 28.04.2016 N 33-17375/2016
Какие подходы к решению подобного вопроса есть в судебной практике? (Путеводитель по трудовым спорам)
Как предложить работнику вакантные должности при сокращении? (Путеводитель по кадровым вопросам)
Суд оставляет принятую кассационную жалобу без рассмотрения — он должен это мотивировать
Кассационная жалоба, направленная в электронном виде, была принята к производству. Суд указал, что необходимо представить оригиналы жалобы и прилагаемых документов. Заявитель это требование не исполнил. Суд оставил жалобу без рассмотрения, сомневаясь в полномочиях подписавшего ее лица.
Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ отметила следующее. Суд может оставить кассационную жалобу без рассмотрения, если обоснует мотивы сомнений в полномочиях подписавшего ее лица. Сомневаться в полномочиях представителя, когда нет конкретных фактических и правовых мотивов, суд не может. В данной ситуации нужно было установить, действительно ли общество собиралось подавать жалобу. В случае необходимости суд мог отложить заседание, но он этого не сделал.
Кроме того, принимая жалобу к производству, суд не высказал сомнений в полномочиях подписавшего ее лица. Вместе с жалобой направлялась доверенность в электронном виде. Копия аналогичной доверенности имелась в материалах дела, а нижестоящим судам был представлен ее оригинал. Доказательства того, что доверенность отозвана, отсутствовали.
Документ: Определение ВС РФ от 29.08.2016 N 305-ЭС16-6892
Когда исковое заявление может быть оставлено без рассмотрения из-за порока подписания? (Перечень позиций высших судов)
Гарантия на работы сохраняется после расторжения договора, если не согласовано иное
В договоре генподряда предусмотрено, что гарантийный срок на работы составляет пять лет со дня приемки объекта. В этот период заказчик вправе требовать исполнения гарантийных обязательств, даже когда договор расторгнут. Правило не применяется, если стороны определили другие последствия расторжения. Вывод суда обоснован позицией ВАС РФ.
Документ: Постановление АС Центрального округа от 22.08.2016 по делу N А09-11788/2015
Как установить гарантийный срок в договоре подряда? (Путеводитель по договорной работе)
Экзамен на получение водительских прав проводится по новым правилам
С 1 сентября кандидату в водители, за 20 минут не ответившему на один вопрос из билета или допустившему в нем одну ошибку, предоставляется возможность за пять минут ответить еще на пять вопросов. Нужно дать только правильные ответы, иначе экзамен не считается сданным. Действуют и другие нововведения в теоретической части. Также частично изменилась процедура проведения экзаменов на площадке и в городе.
Документ: Приказ МВД России от 20.10.2015 N 995 (рассмотренные положения вступили в силу 1 сентября 2016 года)
Предельный срок оплаты хранения задержанного автомобиля не должен быть менее 30 дней
С 9 сентября это положение будут применять субъекты РФ, определяя конкретные сроки оплаты перемещения на спецстоянку и хранения задержанных транспортных средств. Оно касается также предельного срока оплаты (ее отсрочки) перемещения ТС. Срок будет исчисляться со дня такой эвакуации. По общему правилу оплатить перемещение и (или) хранение обязано лицо, которое привлечено к ответственности за нарушение, повлекшее задержание ТС.
Документ: Приказ ФАС России от 15.08.2016 N 1145/16 (вступает в силу 9 сентября 2016 года)
Если долг по зарплате погашен частично, сотрудник не обязан возобновлять работу
Приостановление работы длится до выплаты всей задержанной суммы. Это касается как задолженности, из-за которой работа приостановлена, так и задолженности за последующий период. Поскольку задержанная сумма была выплачена неполностью, сотрудник не возобновил работу. Суд указал, что оснований увольнять его за прогул работодатель не имел. Подобный подход в судебной практике уже встречался.
Документ: Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 17.05.2016 N 33-9739/2016
Как суды оценивают, уважительны ли причины отсутствия на работе? (Путеводитель по трудовым спорам)
Какая ответственность предусмотрена для работодателя за задержку зарплаты? (Путеводитель по кадровым вопросам)
Пока в суде ведется производство в отношении юрлица, ликвидировать его нельзя
Общество подало документы для госрегистрации ликвидации. В тот момент в производстве суда находились требования к этому юрлицу. В госрегистрации отказали, так как у него были неисполненные обязательства, а значит, сведения в ликвидационном балансе недостоверны.
Документ: Письмо ФНС России от 04.07.2016 N ГД-4-14/11938@
Когда из-за ликвидации организации производство по делу прекращается? (Перечень позиций высших судов)
В каком порядке ликвидируется ООО? (Путеводитель по корпоративным процедурам)
Минюст разработал форму адвокатского запроса, порядок его оформления и направления
В адвокатском запросе предлагается в обязательном порядке указывать номер и дату выдачи ордера (доверенности), регистрационный номер в специальном журнале запросов, а также другие сведения. К направляемому документу будут прилагаться копии ордера (доверенности) и удостоверения адвоката.
Запрос в органы госвласти (местного самоуправления) можно будет направить на бумаге и (или) в электронном виде, используя подготовленную Минюстом форму. В общественные объединения и иные организации может направляться электронный запрос, только если адресаты имеют организационную и техническую возможность его рассмотреть.
Сейчас законодательство не содержит требований к форме, порядку оформления и направления адвокатских запросов. Из-за этого на практике они иногда остаются без ответа. Так, известен случай, когда суд счел правомерным неисполнение запроса, к которому не были приложены ордер, копия удостоверения адвоката или копия соглашения об оказании юрпомощи. Суд указал, что в данной ситуации полномочия адвоката не подтвеждены надлежащим образом.
Документ: Проект Приказа Минюста России (http://regulation.gov.ru/projects/#npa=53328)
Общественное обсуждение завершается 16 сентября 2016 года
Оплату ежегодного взноса в резервный фонд туроператор будет подтверждать через Интернет
С 2017 года вместо компенсационного начнет действовать резервный фонд объединения туроператоров в сфере выездного туризма. Этот фонд будет формироваться в том числе за счет ежегодных взносов туроператоров. Не позднее дня оплаты копию платежного поручения с отметкой банка потребуется направлять в объединение по электронной почте и на его сайте заполнять анкету участника.
Документ: Приказ Минкультуры России от 28.06.2016 N 1472 (вступает в силу 1 января 2017 года)
Подробности вы можете узнать в региональном информационном центре сети КонсультантПлюс ООО «КонсультантПлюс-Якутия» по адресу: 677027, г. Якутск, ул. Орджоникидзе, 50, тел. 8-800-250-99-00; 8(4112) 32-11-89, 35-28-72, 35-28-94; е-mail: kgk@sakhanet.ru